大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于家居装修未完工的问题,于是小编就整理了2个相关介绍家居装修未完工的解答,让我们一起看看吧。
这装修公司的效率我也是醉了,超出合同期几个月,你可以拿着合同找他们理论,如果还不行走法律程序解决。
一般的装修公司大概从进场施工到施工结束最多不超4个月,这只是大概装修时间。
超出合同时间没装修好,这也要看你的材料是不是准时给他们供应,这些都是与他们施工进度有关系的!
如果不是你的原因,那就是装修公司的原因,最好还是跟他们沟通一下,看是那里出了问题,走法律途径是没办法的办法。
1、先找装修公司负责人沟通,了解到底是什么原因导致延期,以明确责任
2、按照合同条款,对于延期部分要求装修公司按照合同约定赔付
3、要求装修公司提出解决方案,解决的时间表
4、如果以上要求无法达成,可进行维权。比如可向12315、当地装饰协会、市长专线投诉。或者将自己的装修历程(当然要实事求是,不能添油加醋)一五一十的在网络上公布出来,以寻求最大力量的帮助,当然,做这些必须是以解决问题为目的,不能作为宣泄、恶意报复的目的。只要装修公司愿意坐下来谈,态度诚恳,那我们作为业主也不能蛮不讲理是吧!
可以肯定的是,你与装修公司签订的合同中,没有关于工期违约责任的约定。也许现阶段,你和装修公司的状态是:你先做好,我再付钱——不行,你先付钱,再给你做。作为你来说,担心的是付钱之后,装修公司再拖几个月;作为装修公司,担心的是,如果做好了,尾款结不来。似乎进入了一个死循环,没有解决的办法。
在类似的案例中,工期的拖延有时并不是单纯是施工方的责任。作为业主有可能付款不及时,材料不到位,方案反复调整、相关审批手续不到位的情况。这时,找市场监管部门介入,由于己方也有过错,通常都是让双方协调处理。即使通过司法途径,也由于双方互相指责,但又缺乏有利证据,还是让你们通过协商解决。
就题主的情况来看,比较靠谱的办法还是在市场监管部门的协调下,双方签订补充合同最为妥当,这也是切实可操作的办法。补充合同至少应包括,前期费用的确定、剩余工期的确定,付款进度的约定、违约责任的确定。需要注意的是,作为业主,必须要求装修公司编制施工进度表、主材进场时间表。防止装修公司说第二天需要什么材料,而实际上根本无法进场、来不及加工,造成的工期延误,不给装修公司钻这个空子。此外,注意保留证据,包括打款金额、日期,主材进场日期等等,再次发生延误工期时,保留证据通过司法途径就会对自己更有利。
更多新鲜家居资讯,关注博雅家居设计!
一般签的装修合同里面有规定工期延期时装修公司要补偿钱的,你确认下合同。
如果是不可抗拒原因造成工期延误,如下雨、台风等装修公司将不担责,这是行规。
如果是你自己的原因造成工期延误,装修公司不担责。
正常情况下装修公司也是需要完工收尾款的,一般情况下装修公司很少故意拖延工期不收钱的(除非亏的很厉害)。
如确认是装修公司的原因,在协商不成功的情况下可找消委会介入,如还不能解决就只能走法律程序了。
装修延期情况有点普遍,因为工人是同时做几个工地装修,时间观念不强。而且装修是多工种进行,配合协调不好,装修容易出现延期。
装修延期怎么处理
1、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下,寻找妥善的方法得以解决;问题发生了要与装修公司积极协调解决。
2、实在无法妥协时,如果在签订合同时,已经确认当此类问题发生时的责任归属,则按照合同中的规定进行赔偿。如由第三方种过成的拖延工期,返工费用应由业主承担;但是如果装修队在发现质量问题后没有及时向业主报告。造成后续更大的损失,装修队应当就扩大的损失部分承担责任。
3、如果在签订合同时,没有就拖延工期问题确认责任归属,双方又无法妥协时,可以找消费者协会或者装修行业协会进行投诉
4、可要求公司承担违约责任,至于具体责任怎么承担,要看合同约定,一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。
装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。
一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决。
装修延期,你们之前合同里面约定了多久完工,没有按时完工,出现延期咋赔偿吗?没有约定,就重新约定一个完工时间,如果还是延期,如何赔偿等问题说清楚。
还有一种办法,就是直接把装修公司换掉。我弟弟房子,装修墙面开裂,前后修补了无数次,延期了一年,由于是开发商的精装房,导致一开始摆好的家具,都没有办法用,全部处理了,现在还在和开发商没有扯清楚。
首先确定工程延期是谁的责任,
一、业主有没有按期支付工程款项。
二、有没有贪便宜签了套路公司的套餐。
三、是否随意更改装修方案和恶意刁难施工人员。
如果以上都没有那么可以去当地房管局房地产监察大队投诉(虽然大部分没啥用),监察大队会先行为您调解,调节不成只能向当地法院起诉了,
装修工期被延误的处理办法以及如何预防装修延期
业主在拿到新房后,都想快点把房子装修好,尽早入住,但总会出现一些主观或客观的原因,导致装修工期被延误,遇到这种情况业主们应该怎么办呢?今天就来告诉大家装修遇到工期延误应该怎么解决以及如何避免装修延期。
装修工期被延误了业主应该怎么办?
要解决问题,首先要分析造成延期的原因。这是必须充分弄清楚的一步,因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么,看是否自身原因造成的。
如果是因为业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款、业主中途修改装修方案等自身原因导致的装修延期,装修公司一般不会为此承担责任。
如果装修延期是由于装修公司方面造成的,比如:装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。业主则可以按照明确了装修延期赔偿的合同办事,努力争取自己的合法权益。
假如合同没有明确装修延期赔偿,也可以通过协商、第三方调节或打官司等手段解决。
对于可预见的装修延期,如果确定是因为施工方的原因被延误工期,而合同里没有延期违约条款的,业主可亡羊补牢,签份补充合约,将延期赔偿条款加进去。
不管是业主自身还是装修公司的导致的工期延误,都会影响到装修的进度,闹得双方都不愉快,下面就继续说说如何预防装修延期。
装修前期就做好一些必备的规划。装修开始前,与邻里打好招呼,提前办理物业装修手续;与装修设计师做充分彻底的沟通,完全确定装修方案,一旦方案定下来,就不要轻易改动;做好市场调研,确定装修使用材料的档次与风格,尽量提前订购建材,确保材料能够按时进场;将设计方案与注意事项与施工方作交流,尽可能保证需求、设计方案与施工执行的信息对称。
到此,以上就是小编对于家居装修未完工的问题就介绍到这了,希望介绍关于家居装修未完工的2点解答对大家有用。